贵州高速诉本公司建设工程施工合同纠纷

2020-08-2812

原告:贵州高速公路集团有限公司;被告:龙建路桥股份有限公司。2011年8月,通过招投标程序,原告与被告签定《贵州省清镇至织金公路土建工程施工第七合约段(YK44+140-K51+700)合约文件》,双方誓约被告总承包贵州省清镇至织金公路土建工程第七合约段的施工,合约价款335,802,225.00元,工程质量为标段工程交工竣工验收质量审定合格,验收质量审定优良,工期731日历天,逾期交工违约金50,000元/天,双方并誓约了其他权利义务。原告指出,履行合同过程中,至2013年9月1日工期731日期满,被告无法按约已完成工程进度及质量、安全排查。2014年2月18日双方签订《约谈备忘录》,后被告未按《约谈备忘录》中的允诺停工,2014年7月至2017年5月,原告自行委托其他施工单位展开施工,减少施工费用等经济损失47,098,489元。后原告函告被告的组织人员已完成后期收尾等工作,被告批示,由于动工报告、施工的组织设计等部分资料作为诉讼证据已经递交法院,所以暂时无法接管全部资料。原告指出,双方签定的《贵州省清镇至织金公路土建工程施工第七合约段合约文件》为有效地合约,被告未履行合同义务,包含债权人,不应分担违约责任,催促法院裁决。 原告的诉讼请求:1、裁决中止原告与被告签定的2011年8月签定《贵州省清镇至织金公路土建工程施工第七合约段(YK44+140-K51+700)合约文件》;2、被告赔偿金原告经济损失合计47,098,489元;3、被告向原告缴纳违约金850万元;4、被告向原告交付给贵州省清镇至织金公路土建工程施工第七合约段工程资料;5、本案诉讼费及委托检验费用全部由被告分担。

法律援助

Contact us

援助热线:

17706518101

服务时间7 x 24小时

微信关注:《LawFact》

留言咨询后,我们会第一时间免费为您解答

关于LawFact平台

青年律师孵化器

法可投(LawFact)平台,坐落于中国硅谷杭州,专注于法律AI大数据及青年律师IP塑造,激发法学专业及执业三年内的青年律师潜能,以“用援助的心态投资案件,用合适的案件投资律师”为理念,为青年律师搭建一个快速成长的良性平台。加入我们,选择成为精英律师!

快速通道