河北交投高速诉本公司等财产损害赔偿责任纠纷-LawFact

2020-08-154

原告:河南台兴房产有限公司;被告:中国有色金属工业第六冶金建设有限公司。六冶与河南台兴于2013年签定《建设工程施工合约》及《春江馨园1号楼、2号楼、3号楼工程建设合约附件》(以下全称涉嫌合约),誓约六冶承包合同誓约项目的工程,河南台兴根据合约誓约向六冶缴纳工程款。施工过程中,六冶已完成了1号楼及2号楼工程,但3号楼工程地块因河南台兴未拆毁地上附着物造成该工程具备施工条件并正处于衰退状态。六冶曾于2019年11月向河南省郑州市中级人民法院驳回诉讼,催促裁决中止涉嫌合约,并催促裁决河南台兴缴纳剩下工程款及利息、赔偿金等,目前该案件尚在审理过程中。河南台兴近日就上述项目不存在的纠纷向河南省郑州市中级人民法院驳回诉讼,主张六冶推迟上述项目工期,六冶于合约誓约的完工日期前未完成项目施工,不应根据合约誓约缴纳工程逾期延后违约金及利息。河南台兴就与六冶之间的建设工程施工合同纠纷,向河南省郑州市中级人民法院递交了民事起诉状,明确诉讼请求内容主要如下:(一)催促裁决六冶向河南台兴缴纳春江馨园项目工程逾期延后违约金人民币48,758,972.82元(以合约总价款人民币94,220,237.6元为基数,按日0.0003的标准自2015年4月10日起暂计算出来至2019年12月31日,先前违约金计算出来至实际竣工之日起至);(二)催促裁决六冶向河南台兴缴纳利息人民币10,839,673.58元;(三)催促裁决本案诉讼费由六冶分担。

法律援助

Contact us

援助热线:

17706518101

服务时间7 x 24小时

微信关注:《LawFact》

留言咨询后,我们会第一时间免费为您解答

关于LawFact平台

青年律师孵化器

法可投(LawFact)平台,坐落于中国硅谷杭州,专注于法律AI大数据及青年律师IP塑造,激发法学专业及执业三年内的青年律师潜能,以“用援助的心态投资案件,用合适的案件投资律师”为理念,为青年律师搭建一个快速成长的良性平台。加入我们,选择成为精英律师!

快速通道